Заказчик винован в срыве сроков начала работ ответна его претензию

Образец ответа на претензию заказчика


ГК РФ) обязанность по оплате работ возникает у заказчика после полной их сдачи, которую подтверждает подписанный обеими сторонами акт. При этом работа должна быть выполнена в срок и надлежащим образом. Предоплата или поэтапная оплата работ может быть предусмотрена договором. Кроме того, в договорах подряда, как правило, предусматриваются конкретные условия для оплаты и оговаривается, что при их невыполнении оплата может быть отложена.

Например, это может быть представление подрядчиком комплекта документов: акта сдачи-приемки работ, счета на оплату, счета-фактуры.

Таким образом, необходимо проанализировать текст договора и установить: наступил ли срок оплаты, имеются ли основания для задержки оплаты. С образцами претензии по договору подряда к заказчику и ответа на такую претензию можно ознакомиться на нашем сайте. Претензия за нарушение сроков Претензия о нарушении срока окончания строительства Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусматривает обязательность удовлетворения требования потребителя в десятидневный срок со дня его предъявления, однако, указанная норма распространяет свое действие лишь на требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона.

Претензия за нарушение сроков Претензия о нарушении срока окончания строительства Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусматривает обязательность удовлетворения требования потребителя в десятидневный срок со дня его предъявления, однако, указанная норма распространяет свое действие лишь на требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона. В какой срок застройщик обязан ответить на претензию? Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже.

Обязательно ли давать ответ на претензию

Компании безопаснее ответить на претензию, которая поступила в ее адрес. Для этого есть как минимум одна причина.

Претензия может служить подтверждением фактических правоотношений между подрядчиком и заказчиком. К претензии обратятся, если нет других доказательств сотрудничества организаций.

То есть, в случаях, когда договор подряда отсутствует или суд признал его незаключенным.

По закону договор считается заключенным при условии, что стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора (ст.

432 ГК). В данном случае под существенными условиями понимают в том числе предмет договора, начальный и конечный сроки выполнения работ (ст. 702, 708 ГК). Кроме того, с помощью ответа на претензию организация может избежать судебного разбирательства. Лучше дать развернутый ответ заказчику или подрядчику, если есть шансы на досудебное урегулирование спора.
Лучше дать развернутый ответ заказчику или подрядчику, если есть шансы на досудебное урегулирование спора.

Возможно, ваш ответ удовлетворит вторую сторону и причин для недовольства больше не будет.

Основания для подачи

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа Поводов множество, но их можно разделить на две основные категории.

В юридической практике все прецеденты касаются:

  1. некачественного исполнения заказа подрядчиком.
  2. невыполнения работ в оговоренный контрактом срок;

Говоря обобщенно, любое неисполнение условий подрядного соглашения считается достаточным поводом, чтобы требовать полный или частичный возврат денежных средств, если они были перечислены в качестве предоплаты.

Невыплата денег формирует задолженность.

Это значит, что заказчик имеет право востребовать ее через суд.

Досудебный порядок взыскания — обязательный этап перед подачей искового заявления.

В этот период и подается претензия по договору подряда о невыполнении работы в срок или если они были выполнены некачественно.

По своей сути это официальное требование исполнить все условия договора подряда.

Срок рассмотрения претензии по закону: источники правового регулирования

Законодательно установленный срок рассмотрения претензии или ее удовлетворения следует из нормативных документов:

  1. закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (далее — Закон) в части регулирования рассмотрения требований граждан к хозяйствующим субъектам в отношении выполненных и оказанных (или подлежащих выполнению) работ и услуг, а также купленных товаров;
  2. Кодекс внутреннего водного транспорта (ст. 163), регулирующий сроки рассмотрения претензии перевозчиком или буксировщиком;
  3. Гражданский кодекс (ст. 452, ст. 810, ст. 837) в отношении изменения и расторжения договора, возврата займа, выдачи вклада и др.;
  4. Закон «Об ОСАГО» от 25.04.2002 № 40-ФЗ, содержащий сроки рассмотрения претензий страховыми организациями.

Существуют и иные нормативные документы, регулирующие порядок (в том числе сроки) рассмотрения требований заявителей в конкретных сферах гражданских правоотношений.

Судебная практика хотя и не устанавливает законные сроки, но разъясняет некоторые вопросы порядка их исчисления.

Советы офисному сотруднику:

  1. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  2. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  3. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  4. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Срыв сроков выполнения работ по вине заказчика

Опубликовано пн 30.09.2019 — 13:33 пользователем advokat1 Раздел: Сергей (Москва) 30.09.2019 — 13:33 Договором подряда предусмотрена неустойка за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору.

Может ли такая неустойка быть взыскана заказчиком с подрядчика, если заказчик сам несвоевременно предоставил площадку для производства работ? Ответил адвокат — Королева С.О.: Здравствуйте Сергей! Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В силу п. 1 ст. 404 ГК РФ, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника.

Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (п.

1 ст. 406 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013 разъяснено, что продолжение работ подрядчиком при наличии оснований для их приостановления в силу ст. 719 ГК РФ само по себе не исключает возможности применения судом положений ст. 404 ГК РФ для определения размера ответственности при наличии вины кредитора.

404 ГК РФ для определения размера ответственности при наличии вины кредитора. В судебной практике разъяснено, что, если просрочка выполнения работ была вызвана неисполнением встречных обязательств заказчиком, при этом подрядчик на основании ст. ст. 716, 719 ГК РФ выполнение работ не приостановил, доказательств выполнения работ не представил, суд не вправе взыскать неустойку с подрядчика.

Положения п. 1 ст. 719 ГК РФ предполагают право, а не обязанность подрядчика приостановить выполнение работ в случае невыполнения заказчиком встречных обязательств (Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.09.2014 по делу N А28-11971/2013, Московского округа от 07.11.2014 N Ф05-10242/14 по делу N А40-128972/13, Западно-Сибирского округа от 13.02.2015 N Ф04-15079/2015 по делу N А75-3465/2014, Северо-Западного округа от 21.10.2014 по делу N А56-66494/2013).

Что делать, если подрядчик не выполнил работы в срок по 44-ФЗ

Чтобы разрешить вопрос миром, направьте подрядчику претензию. Укажите нарушения со ссылкой на положения контракта и статьи закона, сумму неустойки, свои требования. Также можно обозначить в претензии, что в случае отсутствия ответа заказчик вправе обратиться в суд.

Рекомендуем прочесть:  Замена охотничьего билета старого

Обычно на рассмотрение дается 10 дней.

Обязательно ли отвечать на претензию по договору подряда?

Ответ на претензию ― это письменная оценка претензионного требования контрагента.

Обычно суть претензий заказчика по договору подряда ― устранить недостатки работы, уплатить неустойку за нарушение сроков ее выполнения.

Подрядчики, как правило, требуют оплатить задолженность за работу и проценты. В договоре стороны могут зафиксировать, что ответ на претензию обязателен, но ответственности за невыполнение этого требования они, как правило, не устанавливают.

Нет ее и в нормах ГК РФ о подряде. Поэтому, если требование обосновано, можно сразу удовлетворить его. Ответ в этом случае будет данью обычаям делового оборота.

Если же требование обосновано частично или не обосновано, наличие и содержание ответа зависит от ситуации.

  1. Если суд неизбежен, можно не отвечать или ответить кратко, что претензия не подлежит удовлетворению (тем самым приберечь аргументы для суда).
  2. Если есть шансы на досудебное урегулирование, как правило, получатели претензии пишут развернутый ответ, предлагают варианты решения проблемы.

Как ответить на претензию заказчика, если мы не виноваты в задержке сроков поставки?

Заказчик выставил претензию на оплату пеней и штрафов за просрочку сроков поставки товара.

Товар по муниципальному контракту поставили не в сроки а с задержкой. Но на данный момент выполнили его на 100%. Срыв сроков в поставке по данному контракту был по вине заказчика (попросили приостановить поставку товара до полной проверки образцов на соответствие заявленным характеристикам, что продлилось более 2,5 недель).

В итоге, производство с нашей стороны пришлось приостановить до получения согласования, что очень повлияло на сроки производства и как следствие на своевременность поставки товара Заказчику. Мы считаем, что тут на лицо злоупотребление правом со стороны Заказчика и на претензию необходимо однозначно отвечать отказом.

И в ответе так же указать, что мы обратимся в УФАС с жалобой на действия заказчика.

Можете подсказать как правильно поступить в данной ситуации и помочь составить данный ответ на их претензию. Прикладываю: Последняя Претензия со стороны Заказчика Контракт 04 Декабря 2017, 13:25, вопрос №1833906 Евгений, г.

Екатеринбург Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2) 103 ответа 38 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Сарапул Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте! Да естественно в адрес Заказчика необходимо направить ответ на претензию в котором следует обосновать и привести доказательства срыва сроков поставки по вине Заказчика.

Для этого следует отследить всю цепочку фактов приведших к нарушению сроков.

Начать следует с просьбы Заказчика, она должна была поступить в письменном виде. И Вы должны были дать согласие письменно. Тогда получится что Вы действовали по ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно ч.1 которой

«Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон»

, что так же предусмотрено п.5.2.7 контракта и для устранения нарушения условий контракта стоит договориться об оформлении данного соглашения в соответствии с п.8.1 и 8.1.1 контракта.

04 Декабря 2017, 14:09 1 0 44 ответа 17 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист Бесплатная оценка вашей ситуации Добрый день!

Если срыв сроков в поставке товаров был по вине заказчика как Вы пишете (попросили приостановить поставку товара до полной проверки образцов на соответствие заявленным характеристикам, что продлилось более 2,5 недель) то было ли официальное уведомление в письменном виде или это было на словах Какие Вы можете привести доказательства задержки поставки со стороны заказчика Только при наличии доказательств можно опровергнуть доводы заказчика о срыве сроков поставки по Вашей вине, а не вине заказчика Готов составить мотивированный отзыв на претензию 04 Декабря 2017, 15:41 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Похожие вопросы 16 Октября 2019, 18:57, вопрос №2136447 07 Августа 2017, 10:56, вопрос №1717043 03 Июня 2017, 15:31, вопрос №1656407 28 Апреля 2016, 20:56, вопрос №1237080 16 Октября 2017, 13:34, вопрос №1781882 Смотрите также

Для чего нужен ответ на претензию

Даже если с точки зрения адресата, претензия не имеет под собой никаких оснований, ответить на нее необходимо, поскольку таким образом можно показать свое неравнодушие к высказанной проблеме, а также желание сохранить хорошие отношения и продолжать дальнейшее сотрудничество.